Menu

Licitaciones en curso

LICITACIONES EN CURSO



49). SERVICIO DE "ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL (2010)"

Fecha de Publicación: 29/03/2010 23:20

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de marzo de 2010, se aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas del servicio de “Animación Sociocultural (2010)”, mediante procedimiento negociado sin publicidad, lo que se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

San Agustín del Guadalix, 25 de marzo de 2010.

48). SUMINISTRO DE "REVISTA MUNICIPAL (2010)"

Fecha de Publicación: 22/03/2010 16:20

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de marzo de 2010, se aprobó el Pliego de cláusulas administrativas del suministro de “Revista Municipal (2010), mediante procedimiento negociado sin publicidad, lo que se publica a los efectos del artículo 126 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

San Agustín del Guadalix, 22 de marzo de 2010.

47). SUMINISTRO DE "MOBILIARIO PARA LA CASA CONSISTORIAL (2010)"

Fecha de Publicación: 16/03/2010 16:30

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de marzo de 2010, se aprobó el Pliego de cláusulas administrativas del servicio de (2010), mediante procedimiento negociado sin publicidad, lo que se publica a los efectos del artículo 126 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

San Agustín del Guadalix, 11 de marzo de 2010.

46). OBRA "INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED EN CUBIERTA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL (2010)"

Fecha de Publicación: 04/03/2010 14:05

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de febrero de 2010, se aprobó el Pliego de cláusulas administrativas del contrato de la obra de "INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED EN CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL (2010)", lo que se publica a los efectos del artículo 126 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.


1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

a.)Organismo: Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix
b.)Dependencia que tramita el expediente: Contratación
c.)Obtención de documentación en información:
1.Dependencia: Departamento de Contratación
2.Domicilio: Plaza de la Constitución, 1
3.Localidad y código postal: San Agustín del Guadalix (28750)
4.Teléfono: 918418002 (extensión 020)
5.Telefax: 918418493
6.Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
7.Dirección de Internet del perfil del contratante: www.sanagustindelguadalix.net
8.Fecha límite de obtención de documentación e información: la misma que para la presentación de proposiciones
d.)Número de expediente: CONTRATACION LCSP 2010/13


2. Objeto del contrato.


a.)Tipo: Obras
b.)Descripción del objeto: INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED EN CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL (2010)
c.)Plazo de ejecución: Tres (3) meses
d.)Admisión de prórroga: No es susceptible de prórroga
e.)CPV: 09331200-0 (módulos solares fotovoltaicos)


3. Tramitación y procedimiento.

a.)Tramitación: urgente
b.)Procedimiento: abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación
c.)Criterios de adjudicación.
1.Criterios cuantificables automáticamente (hasta 50 puntos):
a.)Volumen de la mano de obra: hasta 25 puntos
b.)Reducción del plazo de ejecución: hasta 20 puntos
c.)Propuesta económica: hasta 5 puntos
2.Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor (hasta 50 puntos):
a.)Características técnicas y calidad de la oferta: hasta 50 puntos


4.Presupuesto base de licitación:
a.)96.006,48 euros (82.764,21 euros y 13.242,27 euros de IVA)


5.Garantías exigidas: Provisional, no se requiere. Definitiva 5% precio adjudicación, IVA excluido


6.Requisitos específicos del contratista.


a.)Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
1.Solvencia económica y financiera: artículo 64.1.a) de la Ley de Contratos del Sector Público
2.Solvencia técnica y profesional: artículo 65.a) y f) de la Ley de Contratos del Sector Público


7. Presentación de las ofertas o de solicitudes de participación.


a.)Fecha límite de presentación: trece (13) días naturales desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOCM.
b.)Modalidad de presentación: manual
c.)Lugar de presentación:
1.Dependencia: Registro General
2.Domicilio: Plaza de la Constitución, 1
3.Localidad y código postal: San Agustín del Guadalix (28750)
4.Dirección electrónica: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
d.)Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos (2) meses


8. Apertura de las ofertas:


a.)Dirección: Plaza de la Constitución, 1
b.)Localidad y código postal: San Agustín del Guadalix (28750)
c.)Fecha y hora: día hábil siguiente al término del plazo de presentación de proposiciones, a las 12:00 horas


9. Gastos de publicidad: serán por cuenta del adjudicatario, hasta un máximo de 1.800,00 euros.


10. Otras informaciones:


La previsión del número total de personas a ocupar en la ejecución del presente Proyecto (tanto las integradas en la empresa como las de nueva contratación) se estima que será de dos (2) operarios, de los cuales, al menos uno (1) debe ser desempleado e inscrito en la Oficina de Empleo como demandante de empleo no ocupado, prioritariamente en situación de desempleo de larga duración, así como trabajador autónomo que haya cesado en su actividad y que esté inscrito igualmente en la Oficina de Empleo como demandante de empleo no ocupado.
Las contrataciones de los trabajadores desempleados deberá hacerse a través del Servicio Público de Empleo correspondiente y la vigencia de sus contratos será durante todo el tiempo de ejecución de la obra y a jornada completa.

San Agustín del Guadalix, 25 de febrero de 2010.



Anuncio BOCM





Pliego




Plano 05





Proyecto






45). OBRA "REFORMA Y AMPLIACIÓN DE CENTROS DE MANDO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL (2010)"

Fecha de Publicación: 04/03/2010 13:35

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de febrero de 2010, se aprobó el Pliego de cláusulas administrativas del contrato de la obra de “REFORMA Y AMPLIACIÓN DE CENTROS DE MANDO DE ALUMBRADO PÚBLICO (2010)”, lo que se publica a los efectos del artículo 126 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.


1.)Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:


a.)Organismo: Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix
b.)Dependencia que tramita el expediente: Contratación
c.)Obtención de documentación en información:
1.Dependencia: Departamento de Contratación
2.Domicilio: Plaza de la Constitución, 1
3.Localidad y código postal: San Agustín del Guadalix (28750)
4.Teléfono: 918418002 (extensión 020)
5.Telefax: 918418493
6.Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
7.Dirección de Internet del perfil del contratante: www.sanagustindelguadalix.net
8.Fecha límite de obtención de documentación e información: la misma que para la presentación de proposiciones
d.)Número de expediente: CONTRATACION LCSP 2010/14


2. Objeto del contrato.


a.)Tipo: Obras
b.)Descripción del objeto: REFORMA Y AMPLIACIÓN DE CENTROS DE MANDO DE ALUMBRADO PÚBLICO (2010)
c.)Plazo de ejecución: Tres (3) meses
d.)Admisión de prórroga: No es susceptible de prórroga
e.)CPV: 45316110-9 (Instalación de equipo de alumbrado para carreteras)


3. Tramitación y procedimiento.


a.)Tramitación: urgente
b.)Procedimiento: abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación
c.)Criterios de adjudicación.
1.Criterios cuantificables automáticamente (hasta 50 puntos):
a.)Volumen de la mano de obra: hasta 25 puntos
b.)Reducción del plazo de ejecución: hasta 20 puntos
c.)Propuesta económica: hasta 5 puntos
2.Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor (hasta 50 puntos):
a.)Características técnicas y calidad de la oferta: hasta 50 puntos


4. Presupuesto base de licitación:

a.)166.397,22 euros (143.445,88 euros y 22.951,34 euros de IVA)


5. Garantías exigidas: Provisional, no se requiere. Definitiva 5% precio adjudicación, IVA excluido


6. Requisitos específicos del contratista.


a.)Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
1.Solvencia económica y financiera: artículo 64.1.a) de la Ley de Contratos del Sector Público
2.Solvencia técnica y profesional: artículo 65.a) y f) de la Ley de Contratos del Sector Público


7. Presentación de las ofertas o de solicitudes de participación.


a.)Fecha límite de presentación: trece (13) días naturales desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOCM.
b.)Modalidad de presentación: manual
c.)Lugar de presentación:
1.Dependencia: Registro General
2.Domicilio: Plaza de la Constitución, 1
3.Localidad y código postal: San Agustín del Guadalix (28750)
4.Dirección electrónica: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
d.)Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos (2) meses


8. Apertura de las ofertas:


a.)Dirección: Plaza de la Constitución, 1
b.)Localidad y código postal: San Agustín del Guadalix (28750)
c.)Fecha y hora: día hábil siguiente al término del plazo de presentación de proposiciones, a las 12:00 horas


9. Gastos de publicidad: serán por cuenta del adjudicatario, hasta un máximo de 1.800,00 euros.


10. Otras informaciones:


La previsión del número total de personas a ocupar en la ejecución del presente Proyecto (tanto las integradas en la empresa como las de nueva contratación) se estima que será de dos (2) operarios, de los cuales, al menos uno (1) debe ser desempleado e inscrito en la Oficina de Empleo como demandante de empleo no ocupado, prioritariamente en situación de desempleo de larga duración, así como trabajador autónomo que haya cesado en su actividad y que esté inscrito igualmente en la Oficina de Empleo como demandante de empleo no ocupado.
Las contrataciones de los trabajadores desempleados deberá hacerse a través del Servicio Público de Empleo correspondiente y la vigencia de sus contratos será durante todo el tiempo de ejecución de la obra y a jornada completa.

San Agustín del Guadalix, 25 de febrero de 2010.



Anuncio BOCM





Pliego




Proyecto




44). OBRA "INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED EN CUBIERTA CEIP VIRGEN DE NAVALAZARZA (2010)"

Fecha de Publicación: 04/03/2010 12:45

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de febrero de 2010, se aprobó el Pliego de cláusulas administrativas del contrato de la obra de "INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED EN CUBIERTA CEIP VIRGEN DE NAVALAZARZA (2010)", lo que se publica a los efectos del artículo 126 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.


1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:


a.)Organismo: Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix
b.)Dependencia que tramita el expediente: Contratación
c.)Obtención de documentación en información:


1. Dependencia: Departamento de Contratación
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1
3. Localidad y código postal: San Agustín del Guadalix (28750)
4. Teléfono: 918418002 (extensión 020)
5. Telefax: 918418493
6. Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
7. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.sanagustindelguadalix.net
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: la misma que para la presentación de proposiciones


d.)Número de expediente: CONTRATACION LCSP 2010/12


2. Objeto del contrato.


a.)Tipo: Obras
b.)Descripción del objeto: INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED EN CUBIERTA CEIP VIRGEN DE NAVALAZARZA (2010)
c.)Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses
d.)Admisión de prórroga: No es susceptible de prórroga
e.)CPV: 09331200-0 (módulos solares fotovoltaicos)


3. Tramitación y procedimiento.


a.)Tramitación: urgente
b.)Procedimiento: abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación
c.)Criterios de adjudicación.


1.Criterios cuantificables automáticamente (hasta 50 puntos):
a.).Volumen de la mano de obra: hasta 25 puntos
b.)Reducción del plazo de ejecución: hasta 20 puntos
c.)Propuesta económica: hasta 5 puntos
2.Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor (hasta 50 puntos):
a.Características técnicas y calidad de la oferta: hasta 50 puntos


4. Presupuesto base de licitación:


a.)410.804,41 euros (354.141,73 euros y 56.662,68 euros de IVA)


5. Garantías exigidas: Provisional, no se requiere. Definitiva 5% precio adjudicación, IVA excluido


6. Requisitos específicos del contratista.


a.)Clasificación del contratista:
1.Grupo I, subgrupo 2, categoría d
2.Grupo I, subgrupo 6, categoría d


7. Presentación de las ofertas o de solicitudes de participación.


a.)Fecha límite de presentación: trece (13) días naturales desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOCM.
b.)Modalidad de presentación: manual


c.)Lugar de presentación:
1.Dependencia: Registro General
2.Domicilio: Plaza de la Constitución, 1
3.Localidad y código postal: San Agustín del Guadalix (28750)
4.Dirección electrónica: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
d.)Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos (2) meses


8. Apertura de las ofertas:


a.)Dirección: Plaza de la Constitución, 1
b.)Localidad y código postal: San Agustín del Guadalix (28750)
c.)Fecha y hora: día hábil siguiente al término del plazo de presentación de proposiciones, a las 12:00 horas


9. Gastos de publicidad: serán por cuenta del adjudicatario, hasta un máximo de 1.800,00 euros.


10. Otras informaciones:


La previsión del número total de personas a ocupar en la ejecución del presente Proyecto (tanto las integradas en la empresa como las de nueva contratación) se estima que será de cuatro (4) operarios, de los cuales, al menos dos (2) deben ser desempleados e inscritos en la Oficina de Empleo como demandante de empleo no ocupado, prioritariamente en situación de desempleo de larga duración, así como trabajador autónomo que haya cesado en su actividad y que esté inscrito igualmente en la Oficina de Empleo como demandante de empleo no ocupado.
Las contrataciones de los trabajadores desempleados deberá hacerse a través del Servicio Público de Empleo correspondiente y la vigencia de sus contratos será durante todo el tiempo de ejecución de la obra y a jornada completa.

San Agustín del Guadalix, 25 de febrero de 2010.



Pliego





Plano




Anuncio BOCM





Proyecto






43). SUMINISTRO DE "EQUIPOS INFORMÁTICOS (2010)"

Fecha de Publicación: 25/02/2010 10:02

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de febrero de 2010, se aprobó el Pliego de cláusulas administrativas del contrato del suministro de “Equipos informáticos (2010)”, lo que se publica a los efectos del artículo 126 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.


1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:


a) Organismo: Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
c) Obtención de documentación en información:
1. Dependencia: Departamento de Contratación
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1
3. Localidad y código postal: San Agustín del Guadalix (28750)
4. Teléfono: 918418002 (extensión 020)
5. Telefax: 918418493
6. Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
d) Número de expediente: CONTRATACION LCSP 2010/6


2. Objeto del contrato.


a) Tipo: Suministro
b) Descripción del objeto: Equipos informáticos (2010)
c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses
d) Admisión de prórroga: No es susceptible de prórroga
e) CPV: 30213000-5 (ordenadores personales), 30213100-6 (ordenadores portátiles)


3. Tramitación y procedimiento.


a) Tramitación: urgente
b) Procedimiento: abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación
c) Criterios de adjudicación:
1. Criterios cuantificables automáticamente (hasta 75 puntos):
a) Mejoras: hasta 30 puntos
b) Volumen de la mano de obra: hasta 15 puntos
c) Propuesta económica: hasta 10 puntos
d) Reducción del plazo de entrega del suministro: hasta 10 puntos
e) Reducción del plazo de instalación de los equipos: hasta 10 puntos
2. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor (hasta 25 puntos):
a) Características técnicas y calidad de la oferta: hasta 10 puntos
b) Procesadores de los equipos informáticos: hasta 9 puntos
c) Garantía adicional: hasta 6 puntos


4. Presupuesto base de licitación:


a) 106.157,40 euros (91.515,00 euros y 14.642,40 euros de IVA)


5. Garantías exigidas: Provisional no se requiere. Definitiva 5% precio adjudicación, IVA excluido


6. Requisitos específicos del contratista.


a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica profesional:
1. Solvencia económica y financiera: art. 64.1.a) de la Ley de Contratos del Sector Público.
2. Solvencia técnica y profesional: art. 66.a) de la Ley de Contratos del Sector Público.


7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.


a) Fecha límite de presentación: ocho (8) días naturales desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
b) Modalidad de presentación: manual
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1
3. Localidad y código postal: San Agustín del Guadalix (28750)
4. Dirección electrónica: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos (2) meses


8. Apertura de las ofertas:


a) Dirección: Plaza de la Constitución, 1
b) Localidad y código postal: San Agustín del Guadalix (28750)
c) Fecha y hora: día hábil siguiente al término del plazo de presentación de proposiciones, a las 12:00 horas


9. Gastos de publicidad: serán por cuenta del adjudicatario, hasta un máximo de 1.800,00 euros.


10. Otras informaciones:
La previsión del número total de personas a ocupar en la ejecución del presente Proyecto (tanto las integradas en la empresa como las de nueva contratación) se estima que será de 3 operarios, de los cuales, al menos 1 debe ser desempleado e inscrito en la Oficina de Empleo como demandante de empleo no ocupado, prioritariamente en situación de desempleo de larga duración, así como trabajador autónomo que haya cesado en su actividad y que esté inscrito igualmente en la Oficina de Empleo como demandante de empleo no ocupado.
Las contrataciones de los trabajadores desempleados deberá hacerse a través del Servicio Público de Empleo correspondiente y la vigencia de sus contratos será durante todo el tiempo de ejecución del suministro.



PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES HASTA: 4 DE MARZO DE 2010



Pliego Equipos Informáticos




Anuncio BOCM




San Agustín del Guadalix, 18 de febrero de 2010.

42). SERVICIO DE "CONEXIÓN A TRAVÉS DE VPN DE LAS SEDES MUNICIPALES E IMPLANTACIÓN DE ZONAS WIFI (2010)"

Fecha de Publicación: 23/02/2010 17:30

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de febrero de 2010, se aprobó el Pliego de cláusulas administrativas del servicio de “Conexión a Través de VPN de las Sedes Municipales e Implantación de Zonas WIFI (2010), mediante procedimiento negociado sin publicidad, lo que se publica a los efectos del artículo 126 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.


San Agustín del Guadalix, 15 de febrero de 2010.

41). SERVICIO DE “ASESORAMIENTO JURÍDICO A USUARIAS DEL PUNTO MUNICIPAL DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO (PMORVG) (2010)”

Fecha de Publicación: 16/02/2010 18:04

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de febrero de 2010, se aprobó el Pliego de cláusulas administrativas del servicio de “Asesoramiento Jurídico a Usuarias del Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género (PMORVG)(2010), mediante procedimiento negociado sin publicidad, lo que se publica a los efectos del artículo 126 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

San Agustín del Guadalix, 11 de febrero de 2010.

40). SERVICIO DE "ATENCIÓN PSICOLÓGICA A USUARIAS DEL PUNTO MUNICIPAL DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO (PMORVG) (2010)"

Fecha de Publicación: 16/02/2010 18:02

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de febrero de 2010, se aprobó el Pliego de cláusulas administrativas del servicio de "Atención Psicológica a Usuarias del Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género (PMORVG)(2010)", mediante procedimiento negociado sin publicidad, lo que se publica a los efectos del artículo 126 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

San Agustín del Guadalix, 11 de febrero de 2010.

39). SERVICIO DE "REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (2010)"

Fecha de Publicación: 16/02/2010 18:00

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de febrero de 2010, se aprobó el Pliego de cláusulas administrativas del servicio de “Reparación de Maquinaria de Obra Pública, Equipos y Herramientas (2010)”, mediante procedimiento negociado sin publicidad, lo que se publica a los efectos del artículo 126 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.


San Agustín del Guadalix, 11 de febrero de 2010.

38). SERVICIO DE "Oficina Técnica Informática (2009)". Declaración procedimiento desierto.

Fecha de Publicación: 01/12/2009 17:15


Examinado el expediente tramitado al respecto del servicio referido en que consta que, con fecha 25 de septiembre de 2009, fue aprobado por la Junta de Gobierno Local el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el presente contrato por procedimiento negociado sin publicidad y fue convocada licitación a partir de la invitación a participar a tres (3) empresas especializadas.


Vistas las Actas de Apertura de sobres de fecha 13 de octubre de 2009, en que consta que han sido presentadas ofertas por SERVIPYME SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.L. y WEBSISTEMS SOLUCIONES INFORMÁTICA, S.L.U., la cual fue rechazada por falta de documentación.


Con fecha 30 de octubre de 2009, la Mesa de Contratación realiza Propuesta de Adjudicación a la proposición presentada por SERVIPYME SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.L.


Con fecha 18 de noviembre de 2009, fue presentado escrito por la empresa SERVIPYME SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.L. renunciando a participar en el proceso de licitación, por lo que, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA declarar desierto el procedimiento convocado para el servicio de OFICINA TÉCNICA INFORMÁTICA (2009).981,08 euros y 27.196,97 euros de IVA)


San Agustín del Guadalix, 26 de noviembre de 2009.

37). SERVICIO DE “MIGRACIÓN DE APLICACIONES A TECNOLOGÍA WEB E IMPLANTACIÓN DE PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (2009)”.

Fecha de Publicación: 13/11/2009 16:45

Se pone en conocimiento de los interesados que la apertura de los sobres “B”, que contienen la proposición económica y documentación cuantificable de forma automática, se realizará el próximo día 17 de noviembre de 2009, a las 08:00 horas, en las dependencias de la Casa Consistorial, sita en la Plaza de la Constitución nº 1 de San Agustín del Guadalix.


San Agustín del Guadalix, a 13 de noviembre de 2009.

36). SERVICIO "MIGRACIÓN DE APLICACIONES A TECNOLOGÍA WEB E IMPLANTACIÓN DE PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2009"

Fecha de Publicación: 13/10/2009 17:10

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 08 de octubre de 2009, se aprobó el Pliego de cláusulas administrativas del contrato del servicio de “Migración de aplicaciones a tecnología web e implantación de plataforma de atención al ciudadano (2009)”, lo que se publica a los efectos del artículo 126 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:


a) Organismo: Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
c) Obtención de documentación e información:


1. Dependencia: Contratación
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1
3. Localidad y código postal: San Agustín del Guadalix (28750)
4. Teléfono: 918418002 (ext. 020)
5. Telefax: 918418493
6. Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.sanagustindelguadalix.net
7. Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: el mismo que para la presentación de proposiciones


d) Número de expediente: CONTRATACION LCSP 2009/22


2. Objeto del contrato.


a) Tipo: Servicios
b) Descripción del objeto: Migración de aplicaciones a tecnología web e implantación de plataforma de atención al ciudadano (2009)
c) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses
d) Admisión de prórroga: No es susceptible de prórroga
e) CPV: 72268000-1 (Servicio de suministro de software)


3. Tramitación y procedimiento.


a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación
c) Criterios de adjudicación:


1. Criterios cuantificables automáticamente (hasta 40 puntos):


a) Migración de datos de las actuales aplicaciones: hasta 20 puntos
b) Período de implantación del proyecto: hasta 10 puntos
c) Propuesta económica: hasta 10 puntos


2. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor (hasta 60 puntos):


a) Solución técnica propuesta: hasta 25 puntos
b) Mejoras: hasta 15 puntos
c) Integración con los sistemas actuales: hasta 10 puntos
d) Independencia de las aplicaciones: hasta 10 puntos


4. Presupuesto base de licitación:


a) 175.000,00 euros (150.862,07 euros y 24.137,93 euros de IVA)


5. Garantías exigidas: Provisional 4.525,86 euros. Definitiva 5% precio adjudicación, IVA excluido


6. Requisitos específicos del contratista.


a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 2, Categoría b)


7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.


a) Fecha límite de presentación: quince días naturales desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
b) Modalidad de presentación: manual
c) Lugar de presentación:


1. Dependencia: Registro General
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1
3. Localidad y código postal: San Agustín del Guadalix (28750)
4. Dirección electrónica: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos (2) meses


8. Apertura de las ofertas:


a) Dirección: Plaza de la Constitución, 1
b) Localidad y código postal: San Agustín del Guadalix (28750)
c) Fecha y hora: día hábil siguiente al término del plazo de presentación de proposiciones, a las 12:00 horas


9. Gastos de publicidad: serán por cuenta del adjudicatario, hasta un máximo de 1.800,00 euros.


San Agustín del Guadalix, 08 de octubre de 2009.



Pliego (aprobado JGL)




Anuncio BOCM





Anexo V






35). SERVICIO "ASESORÍA JURÍDICA Y GESTIÓN LABORAL (2009)"


Fecha de Publicación: 29/09/2009 18:24

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de septiembre de 2009, se aprobó el Pliego de cláusulas administrativas del servicio de “Asesoría Jurídica y Gestión Laboral (2009), mediante procedimiento negociado sin publicidad, lo que se publica a los efectos del artículo 126 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.


San Agustín del Guadalix, 25 de septiembre de 2009.

34). SERVICIO "OFICINA TÉCNICA INFORMÁTICA (2009)"

Fecha de Publicación: 29/09/2009 18:22

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de septiembre de 2009, se aprobó el Pliego de cláusulas administrativas del servicio de “Oficina Técnica Informática (2009), mediante procedimiento negociado sin publicidad, lo que se publica a los efectos del artículo 126 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

San Agustín del Guadalix, 25 de septiembre de 2009.

33). OBRA "URBANIZACIÓN DE LA VÍA DE SERVICIO DE LA UE-4 (2009)"

Fecha de Publicación: 29/09/2009 19:20

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de septiembre de 2009, se aprobó el Pliego de cláusulas administrativas de la obra de “Urbanización de la Vía de Servicio de la UE-4 (2009), mediante procedimiento negociado sin publicidad, lo que se publica a los efectos del artículo 126 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

San Agustín del Guadalix, 25 de septiembre de 2009.

Más en esta categoría: « Perfil del contratante
volver arriba

Contacto

Plaza de la constitución, 1
Teléfono: 918.418.002
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

logocontexto125 92